... düzenlenerek faaliyetlerinin sonlandırıldığını, Bakanlar ... sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kapsamındaki Yapım ... Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave ... başlığıyla düzenleme yapıldığını, bu düzenlemeye ... ... ... kanununa göre imzalanan sözleşmelerde zamanaşımı, kesin ... tarihinden hangisi daha sonra ise o tarihten itibaren başlar ve zamanaşımı süresi 5 ...

... husumet yokluğu ve zamanaşımı nedeniyle davanın ... imkansızlık sebebiyle sözleşmenin feshedildiğini, idarenin ... beklemeyi kabul etmesi nedeniyle sonucun meydana gelmesinde kusurlu ... ... ... dosyasında yargılamanın yapıldığı ve söz konusu ... ihalenin gerçekleşmesi nedeniyle 4735 sayılı Kanun ... ... ...tayinde de kıyasen, nedensiz zenginleşme kuralları uygulanır ( Y.Engin Selimoğlu, Eser sözleşmesi, 2.

... faydalanmaya herhangi bir engel teşkil etmediği, Kanun ... fiyat farkı ödemesi yapıldığı, bu ödemenin inşaat ... süresinde bitmeyen sözleşmelerde süre uzatım ... kusurun davacıda olduğu sonucuna ulaşılmasının mümkün ... ... ...dikkate alınarak, en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarda bulunulur ve sözleşmede belirlenen... ... ...yorum; kanun koyucunun, kanunun yapıldığı zamandaki iradesi ve amacı araştırılarak...