...maliyet artışı ve ihale ile sözleşme tarihi arasında... ...uyarlama ile ilgili ihtirazi kaydı da bulunmadığından... ...tutanağında uyarlama ile ilgili itiraz kaydı da bulunmadığından... Mahkemece ıslahla artırılan... ...ve masrafı gerektirse bile yüklenici bedelin artırılmasını...

...düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu... Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden... ...yapılacağı belirtilmiş olup, itirazın buna uygun olarak... O halde mahkemece, yukarıda yapılan... ...içinde şantiyeyi tutanak ile teslim almak, inşaat... ...programına göre yapılması kaydına dayandırılmıştır...