...yapılmasını istediği ve işin sözleşmesinde bulunmayan “YBF-7 Çimento harçlı tuğla hatıllı moloz taş duvar işçiliği” için oluşturulan yeni birim fiyat tespiti hususunda yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın... ... ... Genel Müdürlüğü Eski Eser Birim Fiyat listesinde yer ... oluşturulan analizde düz işçi rayiç bedelinin, 2018 yılı ... TL//sa kullanılmasına ve %10 tenzilat uygulanarak yeni birim fiyatın 350,77 TL/m3 ...

...A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı... ... Taraflar arasında düzenlenen sözleşmede yapılacak ... adet konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi olarak ... ... ... ayrılmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmaması ... sözleşme bedelinin %10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ... ihale edilen yapım işleri sözleşmesinde ise %20’sine ... ... ...puantajla tespit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak...

... sözleşmenin imzalanma tarihi arasında oluşan yaklaşık 10 ... koşullarının da etkisi ile malzeme ve işçilik fiyatlarında oluşan ... sebebiyle sözleşmenin imzalanmasında yaşanan gecikmeden ... ... ... işin idari şartnamesi ve sözleşmesinde de bu hükme yer ... verildiği görülmekle birlikte, sözleşmenin uygulanmasına ... ihale tarihi ile sözleşme imzalanması arasında yaşanan gecikme için ... bahisle işe ait sözleşme ve ekleri hükümlerine göre ...