maddesinde düzenlendiği şekilde tarafların karşılıklı anlaşması yoluyla iş yeri değişikliği olmamıştır. Nolu kararı) İş yeri değişikliğinden kaynaklı olarak ortaya çıkan her türlü yeni imalat, yapılan iş bedelleri, karşılıklı mutabakatla yapılmamış, hakları saklı kalmak üzere imza edilmişse yükleniciye ödenmelidir.

...mevcut parselde inşaat izni vermemesinden dolayı yapılan yer değişikliğine bağlı olarak verilen süre uzatımı neticesinde... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi” nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına...

ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kamu...