...programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin... ...kaydıyla yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere... ...iş programının süresinde teslim edilmemesi veya sunulan iş programının... ...nci süre uzatımına bağlı revize iş programının hazırlanmasında taraflar... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; Ödenek tespit olunmuştur.

...tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme... TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

...açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, …. ...5525 sayılı yazı ile yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenici tarafından... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği...

...verilmesi, uzatılan süreye göre iş programının revize edilmesi ve fiyat... ...olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine... ...takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi... ...programının revize edilmesi talebine ilişkin 07/07/2021 tarihli ve 2021/164...

...edilmesine ihale komisyonunca karar verilmiş olup İhale Yetkilisinin onayına... hükmü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teklif geçerlilik süresinin... ...gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir.

...beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin... ...başlanamayan imalatların tespit edildiği, bu durumun yükleniciye tebliğ edilerek... ...edildiği, bu durumun davacı şirkete tebliğ edilerek 15 gün içerisinde...