...Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle... ...hazır hale getirildiğinden 35 günlük gecikme cezası kesilmesi gerektiğine...

...ca bu kalemlere süre uzatımından kaynaklı ek fiyat farkı uygulanmayacaktır... ...gerçekleştirilemediği, bu sebeple revize iş programındaki ihzarat ve imalat ödenek... Değişiklik yapılması” başlıklı 38 inci maddesinde; “ ...hazırlanacak olan süre uzatımı raporunda idareden kaynaklı olarak yüklenicinin...

...özetle; müvekkili şirketin davalı Tüzel Kişi İdare ile ... ...sözleşmeye göre ödeyen müvekkili idareden talep edebileceği her hangi... ...düzenlenmediği, davacının geç ödemeden kaynaklı bir zararı var ise bunu hakedişleri... ...1.794,35 TL günlük ceza tutarının gecikme gün sayısı kadar çarpılmasıyla...