...İdaresi tarafından yürütülen yapım işi sözleşmesinde, idare yüklenicinin sunduğu bir... Yüklenici, idarenin bu iki kısımdan oluşan işleminin iptali için dava açmıştır. ...fiil tespit ettiğinde, nihai yasaklama kararı (örneğin İl Özel İdareleri için İçişleri...

...dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde... aksi takdirde ara hakedişleri olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı... ...argıtay Analizi: YİGŞ 39 Bir Delil Sözleşmesidir ve Usul Esastır Davalı...

...iddiası ile ihtarın dayandığı madde uyumsuzsa (örneğin teknik aykırılık iddiası yokken Madde... Hukuk Dairesi , yazılım bakım sözleşmesi Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi...

...grup belge istenmiştir: Araçlara ilişkin kira sözleşmesi veya ruhsatlar, yakıt teminine ilişkin... kısımlarda açıklama sunulmadığı için isteklinin teklifini reddetmiştir. Örneğin, yazının bir yerinde her türlü...

...arasında bir arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmıştır. ...cezai şart haklarını saklı tuttuklarını (örneğin teslim tutanağına şerh düşerek) ispatlayamamışlardır... ...karşılığı sözleşmelerde en yaygın uyuşmazlık, işin zamanında teslim edilmemesi ve buna bağlı...

...Hakkari İl Özel İdaresi ile bir yol yapım işi sözleşmesi imzalamıştır. ...ğ): Yüklenici, dava açarken ne istediğini (örneğin feshin haksızlığının tespiti + menfi... Hukuk Dairesi, dava dilekçesinde işe devam etme, &

YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! ...hakediş miktarlarının işe tesiri oranında, sözleşmesi ve ekleri hükümlerine uygun olarak... ...re, bu gecikmenin işe tesir ettiği oranda (örneğin, ödenmeyen tutarın iş programına...