Ana Yüklenicinin Cezai Şart Talebi: Geçici Kabulden Sonra Gönderilen İhtar Neden Geçersiz Sayıldı? Taşeron sözleşmelerinde, işin zamanında ve eksiksiz bitirilmesi kritik öneme sahiptir.

Giriş Bir yapım işi projesinin tamamlanma süreci, hukuki ve mali sonuçları olan belirli aşamalardan oluşur. Bu iki tarih arasındaki farkı bilmek, özellikle gecikme cezalarının ne zaman durdurulacağını ve teminat süresinin...

Yargıtay CGK Kararı: %2515 Keşif Artışına Rağmen Kamu Zararı Yok Dedi! (Ancak bu rapordaki bir bilirkişi sonradan hata yaptık diye ek rapor verir). TCK 257 , Yargıtay Ceza Genel Kurulu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2013/275 K.

Bu itibarla, ceza uygulamasını gerektiren bir gecikmenin olmadığı anlaşıldığından...& TL) yükleniciden iki ayrı vezne alındısıyla tahsil etmiştir.

İş Artışı, Revize Birim Fiyat Zorunluluğunu Ortadan Kaldırır mı? 02 (parke) gibi iki önemli iş kalemi, sözleşmede öngörülen miktarların çok üzerine çıkmıştır.

Temyiz Kurulu İş Artışı/Eksilişi Var mı? Diye Sordu, Daire İnceledi Sayıştay 5. Bozma gerekçesi, iş artışı veya iş eksilişi yapılıp yapılmadığının&quot... İdare, bu duruma rağmen ceza kesintisi uygulamamıştır.

Bu durum, sadece öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir artışın zorunlu olması halinde mümkündür. İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması gerekir. ...kaynağında eksilmeye neden oldukları için idari, mali ve cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabilirler.