...davacı tarafından her ne kadar revize plan ve projeler gereği sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması talep edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı ve kesin kabul tutanaklarının davacı tarafından herhangi bir ihtirazi kayıt belirtilmeden imzalandığı gibi sözleşmenin...

anahtar teslim götürü bedel , iş artışı , statik proje , teknik şartname , zemin etüdü , zemin yapısı Söz konusu iş, .. İnşaat Yüksek Müh.)’dan müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir.

İşin sözleşmesinde iş bitim tarihi, süre uzatımları ile tespit edilmiş olan 17.06.2006 tarihidir. Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi

...tarihinden sonra açıklanan %21,56 oranındaki asgari ücret artışının öngörülemez nitelikte olduğundan bahisle mücbir... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … sayılı davalı idare işleminin iptali istenilmiştir.

...kadar gecikme cezası uygulanacağı belirtilerek, düzenlenen tutanağın yükleniciye 09/12/2021 tarihli ve 1496102 sayılı... anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...öngörülmeyen yeraltı sularının ortaya çıkması sebebiyle maliyet artışı ve ihale ile sözleşme tarihi arasında geçen süre... Kararın belirtilen sebeplerle bozulması gerekmiştir. değişen şartlar , geçici kabul tutanağı , ifa zorluğu , itiraz kaydı , Sözleşmenin uyarlanması