... yapılan yer değişikliği neticesinde işin bitim tarihine ... verildiği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) ve ... hükümlerine göre, ilave süre uzatımı kapsamında verilecek ... farkının hesabında işin ilk bitim tarihi olan aya ... ... ... yer verilmiş olması nedeniyle, uzatılan süreye göre hazırlanan ve idaresince onaylanan revize iş ... uygun olarak uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlara ... olarak sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin içinde ... ... ...yeri tesliminin ne kadar geç olduğu farketmeksizin süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı hesabında temel endeks olarak sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin...

...tarih ve … sayılı … Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Olur’u ile oluşturulan teknik komisyon üyeleri... ... ...zararı tutarının bu tutar kadar eksik hesaplandığı... ... ... yüklenicinin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 51 ... teknik bir komisyon nezdinde bu itirazların ve ... 057/003 poz numarası ile yer alan ancak yapılmayan imalat ...

... Adana Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün 02 ... işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık ... ... ...ise yüklenicinin bu husustaki süre talebinin de idaresi tarafından dikkate alınacağı... ... ...engel nitelikte olduğu ile gecikilen sürenin ne kadar olduğu hususlarının İdaresince tespit edilerek, ilave sürenin verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir...

Genel Müdürlüğü ... ... ... aşamasında 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olan geçici teminat ... uzaması ve sürenin bitmesi nedeniyle geçici teminat mektubu ile ilgili durumun oluştuğu, bu ... anlaşıldığından, süreye uygun geçici teminat ... ... ... verilen süre sonuna kadar giderilmesi gerektiği hususunda ... değerlendirilmesi safhasına ilişkin olmadığı, somut olayın bu özellikleri dikkate alındığında, davacıların teklif geçerlik süresine uygun geçici teminatı ...