iki yıl - Arama Sonuçları
Kurul'un kararından, iki temel süre uzatımı nedeninin bir arada uygulanabileceği anlaşılmaktadır: İş Artışı Kaynaklı Süre (35 Gün): 4735 sayılı Kanun'un 24.
quot;hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları depolama sahası kurulması ve 10 yıllığına işletilmesi için (2886 sayılı Kanuna göre) ihale yapmıştır.
Raporda, iki imalat arasındaki temel farkın, 1.1.1.2.1 no’lu pozda, dolguda kullanılacak malzeme... Araç başına günlük … TL (24 saatlik bir günün herhangi bir zaman aralığında araç kullanılmışsa araç bir gün kullanılmış sayılacaktır.) •
KİK'in Dengeli Çözümü: Onay ve Sınır Şartı KİK, bu iki perspektif arasında bir denge kuran bir çözüm yolu benimsemiştir. Sonuç KİK'in 2020/DK.D-272 sayılı kararı, alt yüklenicilerin iş deneyim belgelerine ilişkin önemli bir sorunu çözüme kavuşturmuştur.
Kamu İhale Kurulunun 03.09.2025 tarihli ve 2025/UH.II-1857 sayılı kararı, bu iki doküman arasındaki fonksiyonel ayrımın ihlal edilmesi durumunda ortaya çıkacak hukuki sonuçları net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Hukuk Dairesi’nin 25.11.2021 tarihli ve E:2020/110, K:2021/6575 sayılı kararı , bu iki kavramın karıştırılmaması gerektiğini vurgulamaktadır.
Yüklenicinin işe süresinde başlamadığının tespiti halinde sözleşme bedelinin on binde ikisi oranında ceza uygulanır.” ...sözleşmenin feshedileceğinin belirtilebileceği; 16.1.3’üncü maddesinde ise idarece 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın...
sayılı Ek İlamın …’üncü maddesi ile verilmiş … TL’lik tazmin hükmünün tasdikine ilişkin … tarih ve … Tutanak (…
Aynı maliyet kalemi için ihale dokümanının iki temel belgesinde iki farklı tutarın belirtilmesi, açık bir hukuki ve mali çelişki oluşturmaktadır. Bu analiz, Kamu İhale Kurulunun 08.10.2025 tarih ve 2025/UH.I-2200 sayılı kararını incelemektedir.
quot;Ceza Hukuksuz İlk Derece Mahkemesi, davayı iki kısımda incelemiştir: Ceza Tahsili Kısmı: Mahkeme, usulüne uygun düzenlenmeyen iş deneyim belgesi sunma fiilinin, 4735 sayılı Kanun'un 25.