Kamu ihale mevzuatında Mücbir Sebep sayılan haller, başvuru süreci ve süre uzatımı almanın püf noktaları. ... 4735 madde 10 , doğal afet ihale , ihalede süre uzatımı , iş programı revizyonu , Mücbir sebep halleri , süre uzatım dilekçesi
ihale süre uzatım formu - Arama Sonuçları
... yasaklanmasının hukuka aykırı olduğu, yasaklama formunda doldurulması gereken ticaret sicil numarası, kayıtlı ... günlük süre içerisinde verilmesi gerekirken bu sürenin aşıldığı ileri sürülmektedir. ... ... ...geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı anlaşıldığından, davacının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde...
Kamu ihale süreçleri, sıkı şekil kurallarına tabidir. ... Ancak bu süreçte, ihalenin ilk tarihinden itibaren 90 gün olan teklif geçerlilik süresi dolmuştur. ... Teklif geçerlilik süresi uzatımı gibi taleplerde, belirsizliğe yer vermeyecek şekilde, uzatılmak istenen süreyi açıkça belirtmelidirler.
Hatalı Süre Uzatımı Gecikme Cezasını Engeller mi? ... Ancak bu süre uzatımının nasıl hesaplanacağı, idarelerin takdirine değil, net bir formüle bağlanmıştır. ... Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka...
İdare tarafından işin ihalesinden önce işe ait sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmî tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilemeyeceği.
Danıştay bozma kararı , en az 10 gün süre , fesih prosedürü , ihaleden yasaklama , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , taahhüdün yerine getirilmemesi , usulsüz ihtar
Bu iddianın temel gerekçesi; yüklenicinin ihale öncesinde inşaatın yapılacağı yeri inceleme hakkı ve yükümlülüğü bulunduğu, bu nedenle zeminde toprak yerine kaya çıkmasının süre uzatımı için geçerli bir sebep olamayacağı yönündedir.
...fakat mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verildiği durumda uzatılan sürede yapılan işler için fiyat farkı verileceği ifade edilen yapım işi ihalelerinde uzatılan süre için fiyat farkı verilmesi zorunlu olup bu konuda İdarenin...
...Emsal Görüş: İdare Hakedişi Geç Öderse, Yüklenici Süre Uzatımı Alır Kamu ihalelerinde, idarelerin bütçe sorunları veya bürokratik gecikmeler nedeniyle yüklenici hakedişlerini sözleşmede belirtilen sürelerde ödeyememesi, sıkça karşılaşılan bir durumdur...
Sayıştay'dan Emsal Karar: Tasfiye Başvurusu Sürecinde İşi Durduran Yüklenici Süre Uzatımı Alamaz Kamu ihalelerinde süre uzatımları ve gecikme cezaları, idareler ve yükleniciler arasındaki en temel uyuşmazlık alanlarıdır.