...çerçevesinde; bahse konu işte; ihaleye esas zemin etüt raporlarında öngörülmeyen, işin statik projesinde ve mahal listelerinde de bulunmayan ancak kazı esnasında ortaya çıkan sıvılaşma nedeniyle yapılması teknik olarak zorunlu görülen jet1 grout imalatlarının sözleşme kapsamında olmadığı açık olup, söz konusu imalatların iş artışı kapsamında...

... yapılacak imalatlar için 25/10/2021 tarihinde “Olur” verildiği, yüklenicinin aynı tarihte iş artışı/eksilişi hesaplarını imzaladığı, söz konusu imalatların iş bitim tarihi olan 30 ... etmesi üzerine, yapı denetim görevlilerince yerinde yapılan incelemede, yapılan işlerin ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdelerine göre %85 seviyesinde olduğu, Yapım İşleri Genel ...

...olduğu, ihaleye ilişkin başvuru konusu doküman düzenlemesi ile; Müdürlüğün mevcut binasından Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde başka bir binaya taşınması halinde hizmete ek bir ücret talep edilmeden devam edilmesinin öngörüldüğü, davacı tarafından davalı idareye yapılan başvuru ile söz konusu düzenlemenin iş artışına...

...destekler herhangi bir belge sunamadığı, sözleşmenin imzalanması hâlinde ifa imkânsızlığını ortaya koyamadığı, kurdaki artışın tek başına mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği, bu itibarla, davacı şirketin, anılan ihaleye ilişkin olarak sözleşmeye davet yazısının tebliğ edilmesine rağmen yasal süresi içerisinde sözleşmeyi imzalamadığı...

(Kamu İhale Kurulunun 02.08.2023 tarih ve 2023/MK-176 nolu kararı) İhale tarihi ile ihale konusu malın teslim tarihi arasındaki fiyat değişimlerinin mücbir sebep olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı, fiyat değişimlerinin mümkün bir hal olduğu beklenmeyen fiyat artışı , girdi fiyatı , mal fiyatı , mücbir sebep

fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı

...iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan iş; a-Sözleşmeye esas projenin içinde kalması, b-İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale...

... yılı olan 2010-2011 fiyatlarının değil sözleşme yılı olan 2009 fiyatlarının % 20,71 ihale tenzilatına tabi tutularak sözleşme bedeli oluşturulduğunu, böylece imalat yılı (2010 ... neden olunmadığını, 3-) Sayıştay Denetçilerinin … işinde yeni birim fiyatlar (İş Artışı) ile ilgili yaptığı hesaplamalar tablosu incelendiğinde; Tabloda bulunan bütün pozlara ...

... tutanağı ve 07/12/2021 tarihli yüklenici dilekçesinden özetle; Aralık 2021 tarihli iş artışından kaynaklı mukayese hakedişinden ilk teklifleri ve tekliflerinin yaklaşık maliyete ilişkin ... mevcut olduğu için bu fiyatlara ihale tenzilatı uygulandığı, yüklenicinin fiyatlara ihale tenzilatı uygulanmasına itiraz ettiği, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) 22 ...

Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.