...çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, ihale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile... ...bakımından sorumluların idareyi zarara uğratıcı kasıt, ihmal ya da kusurunun olmadığı ortaya çıkmaktadır. ...hükümlerine uygun olarak ilgili branştaki teknik personel ve idarenin kontrol mühendisinin nezaretinde yapılmış, idarece...

...İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (Tesis-Mühendislik Hizmetleri Daire Başkanlığı) 08/11/2021 tarihli ve E-77970... ...nedeniyle düzenlenen revize iş programında, yüklenicinin kusuru sebebiyle iş sürecinin aksadığı, bu sebeple revize... ...maddesinin 10 uncu fıkrasında; “Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı...

...hususunda sorunlar yaşadığı, bu bakımdan işin gecikmesinde asli kusurun davacı şirkette olduğu, davacı şirketin 04/02/2019... Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan ... ...maddenin davalı idareye takdir hakkı tanıdığı, davalı idarenin takdir hakkını, hukuka aykırı olarak kullandığına...

...gün olan proje süresinin 329 gün uzayarak 590 gün olduğu, idarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerden dolayı sürenin uzamasıyla bu iş kalemleri için öngörülen bedelin üzerinde bir harcama yapıldığı, davacının toplam 590 gün idareye sözleşmeye hizmet sağladığı, idarenin ise bu hizmetin 329 günlük bölümünü ödemediği, proje 329 gün uzadığı...

...bulunmadığı, dolayısıyla davalı idareye izafe edilebilecek bir hizmet kusuru bulunmadığı sabit olmakla davalı idareyi tazmin... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen...

Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı... ...kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine...

...davacıya ödenmesine karar verilmesi istenilmekte ise de, verilen yasaklama kararının gerekçesi de göz önüne alındığında olayda idarenin manevi tazminat ile yükümlü tutulabilecek nitelikte ağır bir hizmet kusurunun bulunmadığı sonucuna varıldığından davacının manevi tazminat isteminin yerinde görülmediği gerekçesiyle davanın reddine...