...Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi... ...belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin... ...mali müşavir eklendikten sonra düzenlenen 14.04... ...sağladığı, idarenin ise bu hizmetin 329 günlük bölümünü... ...ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet...

...İşi” nde, proje değişiklikleri sebebiyle verilen... ...öngörülmeyen yapım işinde proje değişikliğinden... ...inisiyatifinde olduğundan verilen sürenin mücbir sebepten... ...şekilde belirtildikten sonra talep konusu ile sınırlı... ...Tutanağının 24/09/2021 tarihinden onaylanarak geçici... ...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı...

...nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı... Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...okunup incelenmesinden sonra, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ... ...kaplama ve menfez yapım işinde; asfalt imalatında... ...tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 482...