... Giderleri (Sabit Yatırımlar): Bunlar, hizmetin başlaması için yapılan tek seferlik ... şantiye tefrişi, ofis cihazlarının alımı). ... Bir doğalgaz hattı yapım işinde, idare kusuruyla verilen süre uzatımı nedeniyle yüklenicinin idareye sağladığı hizmet (İKY) bedellerini talep etmesi.

Mal alımlarında süre uzatımı esasları, genel olarak Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (KİSK) ve ilgili ikincil mevzuat hükümleriyle düzenlenir. ... Hizmet ve yapım işleri için geçerli olan ... nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun ...

Yargıtay'ın emsal kararı, bir hizmet alım işinde yüklenicinin, helikopter kiraladığı alt tedarikçisinin sözleşmeye uymamasının mücbir sebep sayılamayacağını netleştirdi. ... 4735 sayılı Kanun Madde 10 , ambulans helikopteri , gecikme cezası , hizmet alımı , idarenin onayı , mücbir sebep , öngörülemezlik , süre uzatımı , tedarikçi hatası , Yargıtay Kararı , yüklenicinin kusuru

Analizin Sonucu ve Taraflar İçin Çıkarımlar Bu karar, uzun süreli hizmet alımlarında sözleşme hazırlamanın önemini ve teknik detaylara hakimiyetin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Ancak, süreklilik arzeden hizmet alımlarında iş artışı ve süre uzatımı aynı anda Kamu İhale Genel Tebliğ gereği uygulanamamaktadır.

Bir müşavirlik işinde idare, yapım işinin uzaması nedeniyle yükleniciye süre uzatımı vermiştir. ... 2886 sayılı Kanun , gecikme cezası , idarenin takdir yetkisi , kamu zararı , kritik yol diyagramı , müşavirlik hizmeti , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı , usul eksikliği