...Kararı: Kamu Zararı Sadece Kararı Alandan Değil, Hatalı Hakedişi İmzalayandan da Sorulur Kamu... ...quot; Sözleşmeye Aykırı 121 Günlük Süre Uzatımı Bir lise ve yurt yapım işinde, sözleşme... ...aldığı hatalı bir karara (örn: usulsüz süre uzatımı) dayanarak hakediş düzenleyen...

Hatalı Süre Uzatımı Gecikme Cezasını Engeller mi? kapsamında süre uzatımı talebinde bulunmuştur. Hukuki Zemin: Süre Uzatımı Hesabının Formülü 5546 sayılı Esaslar'ın 12. TL Verilmesi Gereken Süre: (.

Yoğun Kış Şartları Gerekçesi Süre Uzatımı İçin Yeterli mi? İdarenin Hatalı Süre Uzatımı Kararı ve Kamu Zararı... ...belirlendiğinden, hava şartları sebebiyle süre uzatımı verilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir...

Bu gibi gecikmelerde süre, en az gecikilen süre kadar uzatılır. Ancak, süre uzatımı zaten yüklenicinin kusurunun olmadığının ispatıdır. ...Düzeltilmesi Eğer idare tarafından yükleniciye hatalı olarak fazla süre uzatımı verilmişse...

...kaynaklı veya mücbir sebepler dolayısıyla süre uzatımı verilen hallerde, yükleniciye... ...Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat... ...veren bir mevzuat olmadığı için, kanaatimizce hatalı bir değerlendirme yapılmıştır.

20 Günlük Başvuru Süresi İhlal Edildi mi? ...koşullarının yumuşak olduğunu düşünerek yaptığı hatalı planlamanın idareden kaynaklandığını... Sayıştay'dan Emsal Süre Uzatımı Kararı Kamu yapım işlerinde zemin...

...Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına Düzeltme: Gecikilen... Ancak asıl sorun, bu süre uzatımının nasıl hesaplanacağıdır. ...kararı , bu gün=gün hesaplamasının hatalı olduğunu, finansal oranın esas alınması...