Kararın İncelenmesi (YFK 2022/86 Sayılı Karar) Olayın Özeti ve Anlaşmazlık Bir yüzme havuzu yapım işinde, idare 2021 yılı için ayrılan sözleşme ödeneğinin tamamını harcayacak bütçe ödeneğini temin edememiş ve düzenlenen geçici hakedişlerin bir kısmını hiç ödememiş, bir kısmını ise sözleşmede öngörülen süreden...

Bu ödemeler, geçici hakediş veya ara hakediş olarak adlandırılan belgelerle yapılır.

Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına Düzeltme: Gecikilen Gün Kadar Süre Verilemez! Doğru hesaplama; (Geciken Hakediş Tutarı) /

Yargıtay'dan Hakediş Alacakları İçin Kritik Uyarı: Birleşen Dava (Eksik Hakediş): Mahkeme, bu davayı reddetmiştir .

YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! Anlaşmazlık Konusu 2: Hakediş Tahakkuk Süresi Ne Zaman Başlar?

Hakediş ödemesi yapılacağı zaman. SGK yazısı olmadan yükleniciye hakediş ödemesi yapılamaz.