hakediş ödemelerindeki gecikme, yüklenicilere ödenmesi gereken paraların belirlenen sürelere uygun olarak yapılmamasını ifade eder. Bu durum, idarenin sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirememesi anlamına gelir ve yüklenicinin iş programını ve finansal akışını doğrudan etkiler.…
Devamı hakediş ödemelerindeki gecikme - Arama Sonuçları
Yüksek Fen Kurulu (YFK), hakediş ödemelerindeki gecikmelerin, idarenin sözleşmesel yükümlülüğünü (YİGŞ Md.
...verdiği haller kapsamında olduğu, dolayısıyla işe etki derecesi göz önüne alınarak hakediş ödemelerindeki gecikmeden dolayı süre uzatımı verilebileceği, hakediş ödemelerindeki gecikmeler idarenin sebebiyet verdiği hallerden olduğundan yüklenicinin bu konu ile ilgili süre uzatım konusunda 20 gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartının...
...bedeli, 8.161,00 TL ödenmeyen fatura bedeli, 416.000,00 TL gecikme cezası alacağı toplam =544.758,00 TL'den yargılama... edimin ifası , gecikme , gecikme cezası , hakediş , idare , kusur , ödeme , yüklenici
...ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, iş artışı ile mevsim nedeniyle çalışılmayan günler, iş artışı ve özellikle Anıtlar Yüksek Kurulu'nun denetimine tabi eser sözleşmelerindeki gecikme ve süre uzatımları sözleşmenin yapıldığı...
Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına Düzeltme: Gecikilen... Yani, hakedişin tutarından bağımsız olarak, sadece gecikilen gün sayısı kadar süre uzatımı hesaplamışlardır.
...Zararı Yok Kamu idarelerinin, sözleşmeye aykırılık nedeniyle gecikme cezası kesmesi, ancak bu cezayı çeşitli nedenlerle... Ancak ceza, yükleniciye yapılan hakediş ödemesinden mahsup edilememiştir .
Yargıtay'dan Yüklenicilere YİGŞ 39 Uyarısı: Hakedişteki İtiraz Kaydı Neden Yetersiz Sayıldı? ...karşılaştığı sorunlardan biri, idarelerin hakedişlerden yaptığı gecikme cezası veya teknik eksiklik kesintileridir.
İdarenin görüş ve değerlendirmesi; 21/01/2022 ve 25/02/2022 tarihli yazılarında özetle; 2021 yılında yüklenici kusurundan kaynaklanmayan geçici hakediş ödemelerindeki gecikmenin işe etkisi göz önünde bulundurularak yapılan hesap sonucu 41 takvim günü süre uzatımı verilebileceği, yüklenicinin iş programının gerisinde iş yaptığı...
Karar: Süre Uzatımı Verilmeli ve Ödenek Aktarılmalı YFK, bu gerekçelerle, idarenin geçici hakediş ödemelerindeki gecikmeyi hesaplayarak bu gecikmenin işe etkisi oranında yükleniciye süre uzatımı vermesi ve bu sürede eksik harcanan (kullanılamayan) ödeneğin sonraki yıla (2022) aktarılması gerektiğine oybirliğiyle karar vermiştir.
Sayıştay: Hakediş Gecikmesi YİGŞ'e Göre Net Bir Süre Uzatımı Sebebidir Sayıştay 6. Denetim, bu sürenin yersiz olduğunu ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini iddia etti.









