Anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde, ihale dokümanını oluşturan belgeler (proje, mahal listesi, teknik şartname) arasındaki çelişkiler, ciddi mali ve hukuki anlaşmazlıklara yol açmaktadır. ... 4735 sayılı kanun , anahtar teslim götürü bedel , çelişki , iş artışı , mahal listesi , proje değişikliği , sözleşme ekleri öncelik sırası , uygulama projesi , YFK kararı , yüksek fen kurulu
götürü bedel sözleşmelerde iş artışı - Arama Sonuçları
… Devamı
Götürü bedel sözleşmelerde, sözleşme kapsamında öngörülenden fazla yapılan imalatlar (fazla imalat) ile sözleşmede hiç olmayan ancak idarece yaptırılan yeni işlerin (ilave iş) nasıl fiyatlandırılacağı, uygulamadaki en büyük hukuki sorunlardandır.
Taraflar arasında düzenlenen sözleşmede yapılacak işin tanımı Kahramanmaraş İli Gençlik Merkezi Yapım İşi olarak tanımlanmış olup, bedel 2.886.000,00 TL götürü bedel olarak kararlaştırılmıştır. ... fazla yapılan imalat bedeli , iş artışı ve eksilişi , iş artışını geçen imalat bedelleri , yazılı ve sözlü talimat
Götürü bedel sözleşmelerde ise iş artışı mümkün değildir; ancak iş eksilişi yapılabilir.
TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ...
...Oran Yöntemi: Yargıtay, taraflar arasındaki sözleşmenin götürü bedelli olduğunu vurgulayarak, bu tür sözleşmelerde iş sahibinin iş bedelinin tamamını ödememiş olması halinde, yapılan imalat bedelinin ve dolayısıyla bir fazla ödeme olup olmadığının, Daire...
anahtar teslim götürü bedel , aşırı düşük teklif , fiyat avantajı , kik kararı , Metraj Farklılığı , yaklaşık maliyet , Yapım işi
...doğacak zararı önceden, pazarlıksız ve götürü bir şekilde tespit etmektir... ... Uygulamadaki tüm tip sözleşmelerde (mal, hizmet, yapım) bu ceza, sözleşme bedelinin belirli bir oranı olarak tanımlanır. ... Bu yorum, Sayıştay Temyiz Kurulu'nun da daha önce verdiği ve gecikme cezasının iş artışı hariç bedel üzerinden kesilmesi gerektiğine hükmeden kararlarıyla da paralellik göstermektedir.
YFK'nın değerlendirmesi şu şekildedir: Anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde esas olan, uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listeleridir. ... Yüklenici, ancak idarenin uygulama projesini (örneğin temel kotlarını, bina yerleşimini) değiştirmesi ve bu değişikliğin yeni bir iş veya iş artışı doğurması halinde ek bedel talep edebilir.
Kısaca mevzuat incelendiğinde karma sözleşmelerde, birim fiyat teklif alınan iş kısımları ile anahtar teslim götürü bedel kısımların birbirinden tamamen ayrıldığı ve her birinin kendi içinde sözleşmeye bağlanan tutar üzerinden hesap edildiği anlaşılmaktadır. ... Bu doğrultuda anahtar teslimi götürü bedel kısmı için yapılacak iş artışı/eksiliş hesabında birim fiyat teklif kısmında verilen fiyatların yeni birim fiyat tespitinde kullanılamayacağı Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmektedir.









