Bu analiz, yapım veya mal alım işlerinde yükleniciye 4735 sayılı Kanun'... ...uygun görülerek süre uzatımı verildiğinden, gecikme cezasının hukuki dayanağı ortadan kalkmıştır... ...18.01.2019 tarihine kadar uygulanan gecikme cezasının yükleniciye iade edilemeyeceğ...

...kaynaklanan sebeplerle (proje revizyonu, yer teslimi gecikmesi vb.) işin durması veya uzaması, yüklenicileri... ...Yüklenicinin Üç Talebi: Fiyat Farkı, Gecikme Cezası İadesi ve İmalat Bedeli Davacı yüklenici...

...Alımında İdarenin Bilgi Vermemesi ve Kesilen Gecikme Cezası Davacı bir yüklenici, bir idareye dört... ...bu gecikmeyi görmezden gelerek yükleniciye gecikme cezası kesme eğilimindedir.

Hatalı Süre Uzatımı Gecikme Cezasını Engeller mi? arasındaki) günler için gecikme cezası uygulanmamıştır.

...nedenle iş cezalı çalışmış sayılmalı, gecikme cezası kesilmeli ve fiyat farkı ödenmemelidir... ...gerekçesiyle yok sayılmasının ve gecikme cezası çıkarılmasının mevzuata uygun olmadığına...

Bu nedenle, işin 3 gün geciktiğini ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini, kesilmemesi... ...uyulmadığı için kararın geçersiz olduğunu ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini savunmuştur.

...Verilen Süre Uzatımı Kamu Zararı Değildir Yapım işlerinde, özellikle sözleşmesinde fen... ...yükleniciye hem sözleşme bedelinin %19.4'ü oranında bir keşif artışı vermiş hem de bu... ...usulsüz bularak, işin geç bitirildiği ve gecikme cezası kesilmediği gerekçesiyle kamu zararına... ...belgelendirme usullerine uygun olmasını sağlayarak sizi gecikme cezası riskinden korur.