...idarenin kendi nedenleriyle (ödenek yetersizliği, bütçesel zorluklar vb.) tamamlanmadan feshedilirse, idare fesih tarihine kadar yaşanan gecikme için... ... Bu nedenle işin bitirilmemesine bağlı olan gecikme cezasının uygulanması hukuken mümkün değildir. ... 4735 sayılı kanun , bütçe yetersizliği , gecikme cezası , idare kaynaklı fesih , iş eksilişi , kamu zararı , Sayıştay kararı , sözleşmenin feshi , Yapım işi

Bu açıklamalara göre bir yapım işinde gecikme cezası uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması zorunludur. ... ...dikkate alınarak, en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarda bulunulur ve sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası süre uzatımları dahil işin bitmesi gereken tarihi takip eden günden... ... ...gereği belirlenen teslim süresinin bitiminden işin idareye teslim edilmesi anına kadar geçecek olan gecikme süresine ilişkin olarak sözleşmenin 34...

Kısmi Gecikme Cezası ve Mücbir Sebepler Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, işin tamamı bitirilmediği için günlük gecikme cezası sözleşme bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır. ... ...salgın hastalık gibi mücbir sebeplerle işin gecikmesi halinde, yükleniciye gecikmeyi karşılayacak kadar süre uzatımı verilir ve bu süre boyunca gecikme cezası uygulanmaz. ... Sonuç Gecikme cezası ve ilgili yaptırımlar, kamu yapım işi sözleşmelerinin temelini oluşturan önemli hükümlerdir. ... Gecikme cezası uygulamalarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, gecikmenin nedeninin doğru tespit edilmesi ve mücbir...

Bir yapım işinde eksik hesaplanan gecikme cezası nedeniyle verilen tazmin kararı, ceza tutarının Sayıştay hüküm tarihinden sonra yükleniciden tahsil edilmesiyle ortadan kalkmaz.

Bu nedenlerle mahkemece yapılacak iş, feshedilmeyen 10 (on) günlük süreye ilişkin cezanın davalıdan ... Yazılım Sözleşmesinde Gecikme ve Ceza Talebi Davacı idare ... ... ...mahkeme, yaptığı değerlendirmede ilk ihtar tarihini baz alarak 81 günlük gecikme cezası hesaplamış ve davanın kabulüne karar vermiştir. ... ... İlgili Olduğu Madde ve Süre Kadar İstenebilir Yargıtay, kararı ... süreli ihtar ve sonrasında günlük %0,2 ceza öngörmektedir ... ... ...taahhüdünü yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi...

...; Heyelan (Mücbir Sebep) ve Göz Ardı Edilen 20 Günlük Başvuru Süresi Bir istinat duvarı yapım işi (31 ayrı yerde), devam ederken Kasım 2006 tarihind... ... maddesindeki 20 günlük süre (en geç 20 Aralık 2006'ya kadar) içinde idareye mücbir... ... Bu nedenle, işin 3 gün geciktiğini ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini, kesilmemesi nedeniyle kamu zararı oluştuğunu savunmuştur.

...düzenlemenin gereği olarak Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmede... ... ...getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ... ...dikkate alınarak, en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarda bulunulur ve sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası süre uzatımları dahil işin bitmesi gereken tarihi takip eden günden... ... ...feshedilmediği haller, TBK’nın 179/II maddesindeki ifaya ekli ceza olduğundan işin teslim edildiği tarihe kadar gecikme cezası uygulanması gerekir. 

... yukarıda açıklanan zorunlu nedenlerle ertesi yıla sâri hale ... 2016 arasına denk gelen 121 günlük çalışılmayan dönemin işin ... alınmasında ve dolayısıyla gecikme cezasının kesilmemesinde mevzuata ... kamu idaresi, lise ve yurt yapım işini 300 gün süreyle ihale eder ...

Peki, bu 12 milyon TL'lik işi zamanında bitiremeyen yükleniciye uygulanacak gecikme cezası (örneğin günlük %0,05) hangi tutar üzerinden hesaplanacaktır? ... İdare, yüklenici geciktiğinde ne kadar zarara uğradığını ayrıca ispatlamak zorunda... ... ...göre, ister mal alımı, ister hizmet alımı, isterse yapım işi olsun, sözleşmede bir iş artışı meydana gelse dahi, yükleniciye uygulanacak gecikme cezası, her zaman sözleşmenin imzalandığı &quot...

Bu nedenle mahkemece, geçici kabul ... aşan süre için hesaplanan gecikme cezasına hükmedilmesi doğru olup ... ... ...başka bir yükleniciye yaptırılması halinde, işin ihale ve yapım süreci dışındaki süreler için ceza... ... ...sürenin bitiminden eksikliklerin giderildiği tarihe kadar geçen her gün için, sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan tutarın %10’u oranında günlük ceza uygulanır.