Bu hükümlere göre; geçici kabul yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun ... incelenip onaylanacağı, kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının idarece onaylanmasından sonra, bunlara ... olarak, yapı denetim görevlisi tarafından kesin hakediş raporunun düzenleneceği açıkça hükme ...

... belirtilerek, işin geçici kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi talebini yinelediği, Yapı ... sonrasında 18/06/2021 tarihinde düzenlenen Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve mekanik tesisat işlerinde belirlenen ...

... Taraflar arasında düzenlenen geçici kabul tutanağı ile işin 28.02.2016 tarihinde teslim edildiği ... dikkate alınması doğru olmadığı gibi, işin geçici kabulünün yapıldığı, bir takım eksik ve kusurlu ... sözleşmede kararlaştırılan oran üzerinden kesin hakedişte gecikme cezası kesilmesi de doğru olmamıştır ...

maddesinde, taahhüdün sözleşme ve ihale dökümanına uygun olarak yerine getirilmesinden, varsa işin eksik ve kusurlarının giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasıyla ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığının tespitinden sonra kesin teminatın yarısı, ..

...gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu anlaşılmaktadır... ...için düzenlenen Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında, geçici kabule engel teşkil etmeyen... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen...

Gönderilen bilgi ve belgelerde; İşin geçici kabulünün 11.03.2011 tarihinde yapıldığı, Kesin ... eksikliklerin giderildiği bildirilmekte, ancak, kesin kabul tutanağı eki eksik ve kusurlu imalat listesinde yer ...

... 22.04.2007 tarihinde dolacağı, geçici kabul tutanağının 14.12.2006 tarihinden itibaren kabulünün ... ait inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi ya da kesin kabulüne ... uyarınca sel rizikosunun teminat içinde olduğu, kesin kabulün bulunmadığı, poliçe genel şartlarının 14 ... sonra davalı vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilerek yukarıda belirtilen gerekçelerle bozulmuştur ...

Bu durumda, Geçici Kabul Komisyon Tutanağında yer alan geçici kabul itibar tarihinin... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06.05.2013 tarihinde...