fiyat artışlarının önemli bir bölümünün sözleşmenin 14. maddesi hükmüne istinaden fiyat farkı ödenmek suretiyle davalı kurum tarafından karşılandığı... ...yüklenicisi, 11.09.2020 tarihli sözleşmesini 07.07.2021 tarihinde mücbir sebep gerekçesiyle tek taraflı... Yükleniciye fiyat farkı ödeniyor mu?

Fiyat farkı verilmeyen işlerde dahi, mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde revize iş programına uygun olarak gerçekleştirilen iş kalemleri için fiyat farkı hesaplanır.

Birim Fiyat Sözleşmeler (Mal, Hizmet, Yapım): Sözleşme bedelinin en fazla yüzde 20’si oranında. ...değiştirilemezliği ilkesinin en mutlak uygulandığı alanlardan biri de fiyat farkı düzenlemeleridir. ...hazırlanması için ek süre gerektiriyorsa, ihale veya son başvuru tarihi İdare tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir...

Özellikle fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen, ancak süre uzatımı verilen işlerde, yüklenicinin kusuru dışındaki hallerde, işin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks temel endeks, uygulama ayındaki endeks de güncel endeks olarak ele alınır ve ÜFE Genel endeksi dikkate alınarak fiyat farkı hesabı yapılır.

2025/UH.II-894 , fiyat farkı b1 katsayısı , ihale dokümanı , ilan tarihinden önce , kapasite raporu , personel çalıştırılmasına dayalı olmayan , Rekabetin Engellenmesi , TS 8985 , yedek mutfak

Devlet, bu artışın yüklenicinin üzerinde kalmaması için İşçilik Fiyat Farkı mekanizmasını işletir. Ancak bu farkın nasıl ödeneceği, işin türüne (Hizmet veya Yapım) ve sözleşmenin detaylarına göre değişir.

İdare, bu katsayılara göre Fiyat Farkı Esasları'nın 7. maddesine göre fiyat farkı ödemiş, ayrıca Esaslar'ın 8. maddesi ve Fiyat Farkı Esasları'nın 9.

...verilmesi halinde, uzatılan sürede yapılan işler için fiyat farkı verilmesi gerekiyor. fiyat farkı , süre uzatımı , Yapım işleri