fesih işlemleri bir sözleşmenin sonlandırılması ile ilgili önemli bir konudur. Bu işlemler, genellikle yüklenicinin sözleşmeyi yerine getirememesi, usulsüz davranışlarda bulunması veya mücbir sebepler gibi durumlarda ortaya çıkar. Fesih, sözleşmenin erken sona ermesini…
Devamı fesih işlemleri - Arama Sonuçları
İdare, yükleniciye gönderdiği yazıda kamulaştırma işlemleri bitirilmeden... İdareler için ders: Yer teslimi ve kamulaştırma gibi temel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, yükleniciye haklı fesih imkanı tanır.
İdareler İçin: Fesih durumunda, tasfiye işlemlerini (tasfiye kesin hesabı vb.) YİGŞ hükümlerine göre eksiksiz yapmalıdırlar.
Danıştay'dan İdarelere Fesih Uyarısı: Süre Uzatım Yazısı 10 Günlük Zorunlu İhtar Yerine Geçmez! ...hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, idari işlemlerin usuli yeterliliğini analiz etmenizi sağlar.
yükleniciler de fesihte kusurludur. Ancak feshin sadece yüklenici kusurundan değil, idarenin de hatalı işlemlerinden kaynaklanması durumu karmaşıklaştırır. Fesihte her iki taraf da kusurluysa, teminatın yükleniciye iade edilmesi gerekmektedir.
Baraj inşaatı işinde, idarenin (DSİ) kamulaştırma işlemlerini yıllarca tamamlamaması nedeniyle işe devam edemeyen alt taşeronun açtığı fesih davası Yargıtay'dan döndü.
...Öte yandan, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ihaleye katılmaktan yasaklama işlemlerinin, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık... ...izinlerinin zamanında alınmadığı, malzeme ocaklarından, taş ocağına ulaşan yolun işin fesih tarihi itibarıyla yapılmadığı, köy içi ulaşım yolunun kullanılmasının tasfiye...
Bu nedenle, fesih sürecindeki her adımın, özellikle de bildirim ve tebligatların usulüne uygun yapılması büyük önem taşır. ...haklarını saklı tutarak, aynı zamanda tebligatın esasına ilişkin cevap verme ve gerekli işlemleri yapma yükümlülüklerini de süresi içinde yerine getirmelidirler.
EKAP bildirimi , fesih ihtarnamesi , sözleşmenin feshinin EKAP üzerinden bildirimi , usulsüz tebligat ...Platformu (EKAP), idareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen...
Analizin Sonucu 4735/25(f) (taahhüdü yerine getirmeme) gerekçesiyle verilen ihalelerden yasaklama işlemleri, doğrudan sözleşmenin feshinin haklılığına bağlıdır. Bu iki davanın birbirini nasıl etkilediği, özellikle fesihte kusurun kimde olduğu konusunda kritik bir sorundur.
Fesih işlemleri sırasında, İdare'nin %10'luk iş artışı için yükleniciden ek kesin teminat almadığı ortaya çıkar.










