... üzere, kalan sözleşme süresinde işin fiilen bitirilmesinin fen ve sanat kuralları çerçevesinde mümkün ... inşaatı işinde, yüklenici iş ortaklığının yer tesliminden sonra uzun süre işe başlamadığını, iş ... işin sadece %1.59'unu tamamladığını) ve kalan sürede işi bitirmesinin teknik olarak imkansız ...

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeler, kamu ihalelerinde sıkça kullanılan ve bedelin sabit olduğu bir sözleşme türüdür.

Yer Teslimi Nedir ve Neden Önemlidir? ... Örneğin, sahada hala kamulaştırma sorunları varsa veya mevcut bir enkaz kaldırılmamışsa, idare yer teslimini yapamaz.

İdare ise, işin anahtar teslimi götürü bedel olduğunu ve bu tür zemin risklerinin yüklenicinin sorumluluğunda bulunduğunu belirterek talebi reddetmiştir.

İşe yaklaşık 4 ay geç başlanması (idareden kaynaklı nedenlerle), işin 2015'te bitirilmesini imkansız hale getirir ve iş zorunlu olarak 2016 yılına sarkar. ... ...dayanır: Zorunlu Ertelenme: İşin 2015'te bitirilmesi planlanmışken, idareden kaynaklanan sebeplerle (KİK süreci, yer teslimi gecikmesi) işe 4 ay geç başlanmıştır...

...engel teşkil eden hukuki, idari, teknik veya fiili bir engel olması durumunda, yer teslim tutanağında bu durum belirtilmek kaydıyla yer teslimi yapılır. ... Yapım işlerinde mücbir sebeplerle veya idareden kaynaklı sebeplerle işin zamanında başlaması veya bitirilmesi mümkün olamayabilir.

Davalı belediye, sözleşmeden itibaren 204 gün yer teslimini geciktirmiş ve belediye hesaplarına haciz gelmesi nedeniyle yüklenicinin hakedişlerini...