eser sözleşmesi hak ve nefaset indirimi önemli bir kavramdır. Bu, bir yapım işi sözleşmesinde, idare (iş sahibi) tarafından beklenen işin kalitesi ve değerini ifade eder. Yani, yüklenicinin ihale dokümanlarına uygun olarak, kusursuz…
Devamı eser sözleşmesi hak ve nefaset indirimi - Arama Sonuçları
Eserin kullanılabilir olup olmaması önemli olup, bazı hallerde nefaset kesintisi ile işin... ... ...edilmediği zaman, delil sözleşmesi hükümleri gereği, hakkın kaybedilmesi olayı ve buna ilişkin düzenleme, Danıştay kararı gereği iptal edilmiş ve ikincil mevzuattan çıkarılmıştır...
...Kamu İhale Kurumu payını yatırması ve iş ortaklığı ise noter onaylı ortaklık sözleşmesi gibi yasal yükümlülüklerini... ... ...uyarınca, isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve hakkında ihalelerden yasaklama işlemi başlatılması sürecinin...
4735 sayılı kanun , damga vergisi , hakediş , Kamu İhale Sözleşmesi , Karar Pulu , KDV Tevkifatı , Mali Yükümlülükler , Stopaj
Eser sözleşmelerinde idarenin kusurlu ... yükleniciye teminatını, alacaklarını ve uğradığı zararları talep etme hakkı doğurur. ... eser sözleşmesi , genel gider zararı , hakedişin geç ödenmesi , Haksız Fesih , kar kaybı , müterafik kusur , ortak kusur , tazminat , Yargıtay 6.
...gerekçelerle tazmin hükmü verilmesi Anayasadaki hak arama hürriyeti ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılanma hakkının ihlali olup, tazmin hükmünün bozulmasını gerektirir...
Geçici hakedişlerin sözleşmesinde belirtilen sürede ödenmemesi ... dikkate alındığında geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek süre uzatımı verilmesi ve bu sürede eksik harcanan ödeneğinin diğer ...
... nici tarafından teslim edilen eser, iş sahibi idaresince kullanılıyorsa, kullanıldığı ... idarenin geçici kabule yanaşmaması hakkın kötüye kullanılması anlamına gelir ... işin geçici kabule hazır olduğu ve geçici kabulün yapılması gerektiği anlaşılır ...
...saptanması, yüklenicinin ne kadar süre uzatımına hak kazandığının belirlenmesi ve ancak bundan sonra bir gecikme varsa ceza... ... eser sözleşmesi , gecikme cezası , idarenin kusuru , ifaya ekli cezai şart , ihtirazi kayıt , öncelikli edim , süre uzatımı , teknik belgelerin verilmemesi , Yargıtay...
Damga Vergisi: Her hakediş ödemesi bir resmi kağıt hükmündedir. ... Nefaset Kesintisi: Kusurlu ama...
İdare, bu kesin hakedişte çeşitli gerekçelerle (inşaat, elektrik ve mekanik kalemlerden kesintiler, nefaset kesintisi, gecikme cezası vb.) kesintiler yapmıştır. ... bakiye iş bedeli , bilirkişi raporu , denetime elverişli rapor , eser sözleşmesi , harçtan muafiyet , kesin hakediş , teknik itiraz , üniversite , Yargıtay 15.