...idarenin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin süre uzatımına etkisini ele alacağız. ... Denetçinin ilk tespiti, süre uzatımının kış koşulları gerekçesiyle verildiği yönünde... ... ...yüklenicinin kusuru olmayan ve taahhüdün yerine getirilmesine engel olan bu gecikmeler nedeniyle süre uzatımı verilmesinin Yapım İşleri Genel Şartnamesi'...

Eser sözleşmelerinde işin süresinin gün veya iş günü olarak belirlenmesi... ... Bu nedenle, işin teslimi gereken tarihin tespiti için 18.02.2012 olan işe başlama...

...Anlaşmazlığı Analize konu olan uyuşmazlık, bir doğalgaz boru hattı yapım işine ilişkin eser sözleşmesinden... ... ...kapsamında yaptığı revizyon ve değişiklikler nedeniyle işin süresi 329 gün uzamıştır. ... ... fiyatlı sözleşmelerde süre uzatımına giden yükleniciler için ... İdare kusurundan kaynaklanan süre uzatımlarında, yükleniciler sadece ... ... ... sözleşme , ek bedel talebi , eser sözleşmesi , idareye sağlanacak ... giderleri , muhasebe kaydı , süre uzatımı , Yargıtay 15 ...

Eser sözleşmelerinde (özellikle makine ... montajı), teslim alınan eserdeki ayıpların yükleniciye bildirilmesi ... ihbarı) TBK kapsamında belirli sürelere tabidir. ... ...garantisi süresi dava tarihi olan 28.11.2013 tarihi itibariyle henüz sona ermediğinden, davacı iş sahibinin, ihbar şartı aranmaksızın ayıp nedeniyle...

... Öngörülmeyen İhalelerde Süre Uzatımına Bağlı Olarak Fiyat Farkı ... ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre ... uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş ... ... ...2023 olan bir işe iş artışı ve hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı 100 gün süre uzatımı ve süre...

...ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir imalatın miktarının... ... ...nitelikteyse, yükleniciye bu ilave iş için gerekli olan süre kadar süre uzatımı verilir. ... ... analiz; kamu yapım işleri sözleşmelerinde keşif artışı ... artışı kavramını, hangi koşullar altında uygulanabileceğini, yasal ... limitlerini (%10, %20, %40) ve bu sürecin hem idare hem de yüklenici için ...

...gelişmeler, sözleşme anında var olan mali dengeyi yüklenici... ... ...Aşırı İfa Güçlüğü Yüklenicinin ekonomik koşullar nedeniyle tasfiye talebinin temel hukuki dayanağı... ... Sürecin belirsizliği ve zorluğu nedeniyle, bu yol genellikle son çare...

...tazminat sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi... ... ...TL'lik bedelin, anonim şirket olan davacının ekonomik mahvına neden olmayacağı açıktır. ... ...sözleşmelerdeki ağır ceza koşullarına karşı korunma... ... Fuar standı kurulum işinde (eser sözleşmesi), &