... işbu dava konusu olayda davacı şirketin ilk ek süre isteminin de kabul edildiği, basiretli bir ... gerektiği, davacı şirketin Covid-19’dan dolayı malı teslim edemediğine ilişkin dosya kapsamında herhangi ... ... ...yazısının konu kısmında da sadece “gecikme cezası” ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla...

... idarece ödemelerin geç yapıldığı, teslimin eksik yapılmasının nedeninin davalı idarenin ödeme ... ürün bulunmasına rağmen davalı idarece gecikme cezasının 75.034,05-TL’lik teminatı karşılayacak şekilde ... ... Sözleşme uyarınca ödemenin yapılmaması durumunun eksik veya kısmi mal teslimi yoluna gidilmesine  gerekçe olarak sunulamayacağı.