ek imalat - Arama Sonuçları
sayılı kararı incelenerek, iş sahibi tarafından haklı nedenle feshedilen götürü bedelli bir eser sözleşmesinde, gecikme cezasının talep edilip edilemeyeceği ve yüklenicinin hak ettiği imalat bedelinin hangi yönteme göre hesaplanması gerektiği hususları ele alınacaktır.
(Karayolları Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Mali Denetim Raporu) Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen yapım işlerinde, vazgeçilen imalatlara ilişkin kullanılacak birim fiyatların YİGŞ 22’nci maddesinde belirlenen yöntem ile kıyasen belirlenmesi gerekir.
Sonuç: Revize proje ve Kurul kararı sunulamadığı için, ilk projeye göre eksik/farklı olan imalatlar kamu zararı sayılmıştır.
Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve teknik şartname uyuşmazlıklarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, imalatlarınızın şartnameye uygunluğunun hukuki zeminini güçlendirmenizi sağlar.
… (7) 12 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre gerçekleştirilen proje değişikliğine bağlı olarak iş eksilişinin ortaya çıktığı durumlarda, iş eksilişi kapsamına giren imalatların fiyatının hesaplanmasında, bu maddede yer alan yeni fiyatın tespitine ilişkin hükümler uygulanır.”,
Bu rakamdan bir imalatın çıkarılması gerektiği zaman, toplam sözleşmedeki bütün imalatların pursantajının çıkarılması ve eksilecek imalat kısmı pursantajının sözleşme bedeliyle çarpılması daha hakkaniyetli olacaktır.
Bir müze ikmal işinde, sözleşme dışı kedi yolu imalatı için yeni birim fiyat (YBF) tespiti gerekti.
Mahal listesindeki poz tanımları ve birim fiyat tariflerine yapılan atıflar, ödemeye esas teşkil etmez; sadece imalatın teknik yapım koşullarını tarifler. 2022/73 , anahtar teslim götürü bedel , birim fiyata dönüştürme , kazı imalatı , mahal listesi , proje değişikliği , pursantaj , yüksek fen kurulu , zemin sınıfı
alacağa hükmedilmesi doğru olmamıştır. Yüklenicinin Kırmataş Nakliyesi İçin Ek Bedel Talebi Bir kanalizasyon hattı yenileme işinde davacı yüklenici, sözleşmede öngörülenden fazla kazı, asfalt kesimi ve kırmataş nakliyesi yaptığını iddia ederek fazla imalat bedeli talebiyle dava açmıştır.