Ceza Dairesi’nin 11.01.2024 tarihli ve E:2019/1408, K:2024/245 sayılı kararı , bu tür davalarda bilirkişi incelemesinin önemini ve eksik incelemenin sonuçlarını vurgulayan emsal bir karardır.

...hem bakiye iş bedeli hem kâr kaybı hem de kesin teminat mektubunun iadesi gibi çok yönlü hukuki sorunlar yaratır... Mahkeme davayı kısmen kabul etmiştir. Sözleşmede atıf yapılan Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 46. ve 48. Hukuk Dairesi'nin 2019/3853 E., 2020/2077 K.

KİK'in yaptığı incelemede, kazanan firmanın sunduğu iş bitirme belgesinin (ki bu belge, ihaleyi yapan idarenin kendisi tarafından düzenlenmişti) EKAP kaydında şu bilgilerin yer aldığı görüldü: Gerçekleştirilen İş Tutarı: 1.921.800,00 TL Belge Tutarı: 960.900,00 TL İhalenin asgari iş deneyim şartı 1.407.900,00 TL idi.

9.2 (Normal Süre): İşin normal süresi (400 gün) hesaplanırken kış dönemi zaten dikkate alınır ve yüklenici havayı bahane ederek süre uzatımı isteyemez. Bu analizde, Yüksek Fen Kurulu’nun 09.03.2022 tarih ve 2022/74 sayılı kararını inceliyoruz.

9.2 (Normal Süre): İşin normal süresi (400 gün) hesaplanırken kış dönemi zaten dikkate alınır ve yüklenici havayı bahane ederek süre uzatımı isteyemez. Bu analizde, Yüksek Fen Kurulu’nun 09.03.2022 tarih ve 2022/74 sayılı kararını inceliyoruz.

Yüklenicinin, TBK 472/III uyarınca iş sahibinin gösterdiği yerin ayıplı olduğunu veya işin süresinde yapılmasına engel bir durum (mülkiyet sorunu) olduğunu fark ettiğinde bunu derhal idareye bildirmesi (ihbar borcu) gerekirdi.

4735 sayılı kanun , gelir kaydedilmesi , ihtar , Kamu İhalesi Yaptırımı , kesin teminat , protesto çekme , sözleşmenin feshi , yasak fiil

Giriş Sözleşmeler, taraflara karşılıklı haklar ve borçlar yükleyen hukuki metinlerdir. ...Kanunu ve kamu ihaleleri için özel olarak düzenlenmiş olan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'dur. Peki, tam olarak namı hesabına yaptırma ne anlama gelir ve süreç nasıl işler?