Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2012/503 sayılı dosyasındaki taleplerinin yersiz olduğundan bu davaların reddine, yüklenici davalının birleşen 9.
birleşen dava - Arama Sonuçları
… Devamı
O halde mahkemece yapılması gereken iş; asıl davada davalı-karşı davacının ıslah talebine yönelik zamanaşımı def'inin karara bağlanması, birleşen davalar yönünden de davacı-karşı davalının sorumlu olduğu kabul edilerek sorumlu olduğu miktarlar belirlenmek suretiyle hüküm kurmaktan ibaret olmalıdır.
...Başkanlığı'na ait 25.08.2005 tarihinde onaylanan taraflarca imzalı yeni fiyat tesbit tutanağı da birlikte gözetilerek denetime uygun yeniden rapor almak, asıl ve birleşen davada sonucuna uygun hüküm kurmaktan ibarettir.
...Kararın İlgili Kısmı Oysa yüklenici iş programının gerisinde kalıp, sözleşme konusu işi süresi içinde bitirmediğinden kusurlu olduğu gibi, davalı-birleşen dosyanın davacısı iş sahibi de, yüklenicinin talep ettiği geçiş izinlerini ilgili kurumlardan zamanında almayarak işin gecikmesine ve tamamlanamamasına sebebiyet verere...
Kararın İlgili Kısmı Mahkemece asıl ve birleşen davalarda ayrı ayrı bilirkişi incelemeleri yaptırılarak raporlar alınmış ve bu raporlarda; davacının sözleşmenin imzalandığı tarihte edimin ifası açısından objektif imkânsızlık bulunup bulunmadığı...
Ancak, birbiriyle bağlantılı bu eylemler hakkında birden fazla dava açılmışsa ve bu davalardan biri diğerlerinden önce kesinleşmişse ne olacaktır?
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA Davacı vekili, .. DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE Davacı vekili müvekkili firmanın davalı yanca ihaleye çıkarılan ...
Uyuşmazlığın Temeli: Davanın Görüleceği Doğru Mahkeme Hukuki bir uyuşmazlığın çözümünde ilk adım, davanın doğru mahkemede açılmasıdır.
davayı aynen kabul ettiğini de belirttiğine göre, bu kabule göre davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken... Buna rağmen, ilk derece mahkemesi davayı reddetmiştir.
Şirketi hakkında bu davayla birleştirilmek üzere dava açması için süre verilip... Karar, asıl borçlu şirketin davaya dahil edilmemesi nedeniyle bozulmuştur.