maddelerinde belirtilen hallerin varlığı halinde sözleşmenin feshedilmesi şartına bağlanmıştır. Kanunda bu sebepler dışında yükleniciye fesih hakkı tanınmamıştır.

...fiilinin her durumda 25(f) sayılıp 20(a)'daki ihtar şartını ortadan kaldırması kabul edilemez. sayılı kararı , bu ayrımı net bir şekilde ortaya koyarak idarelerin ihtarsız fesih yetkisini sınırlamıştır.

...değerlendirildiğinde hem mali acz hem de iflas nedeniyle fesihte; 1- Kesin teminat ve ek kesin teminatlar gelir kaydedilir... ...altında düzenlendiği ve yükleniciye yazılı gerekçe sunma şartı getirildiğidir.

Fiyat Farkı Hesabındaki Gizli Detay: Yemek Primi İstisnası Artışı Kamu Zararına Yol Açtı!

...listesine, Analiz sonucunun Türk Gıda Kodeksine ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunsuzluğunun, İdare tarafından... ...039;in bu analize konu kararı, sözleşme tasarısındaki bir fesih maddesinin yanlış kategorize edilmesinin sonuçlarını...

...yapım işlerinde yüklenicinin işe başlayabilmesinin temel şartı, idarenin yer teslimini sorunsuz yapmasıdır. ...gereken tahammül süresi aşılmış olup, davacı tek taraflı fesihte haklıdır. Baraj İnşaatında Yıllar Süren Kamulaştırma...

ve şartnamenin 21. Yüklenicinin artan maliyetlerini nasıl tahsil edeceği, YİGŞ'nin 21.

Süre uzatımı verilmesi, tek başına maliyet artışları için bir telafi mekanizması (uyarlama) hakkı doğurmaz.