Kesin hesap çıkarılırken ara hakedişlerle bağlı olunmaksızın yüklenicinin hak ettiği iş bedelinden gereken kesintilerin yapılması mümkündür. Bu ilkenin gerekçeleri şunlardır: Avans Niteliği: Ara hakedişler, işin devamı sırasında yüklenicinin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan geçici ödemelerdir.

Yargıtay'dan Yüklenici Lehine Karar: Geçici Kabulü Yapılan İşin Bedeli Ödenmelidir İnşaat ve yapım sektöründe yüklenicilerin karşılaştığı en temel sorunlardan biri, işi sözleşmeye uygun olarak bitirmelerine, geçici kabulü yaptırmalarına ve son hakedişleri onaylatmalarına rağmen idarelerden alacaklarını tahsil edememektir.

Kamu İhale Kurulu'nun 2018/DK.D-105.1 sayılı kararı, yapım işlerinde geçici kabul ve kesin hesap güvencesi olarak hakedişlerden kesilen nakit tutarların, yüklenicinin talebi üzerine teminat mektubu ile değiştirilebileceğine hükmetti.

Hakediş ödemesi yapılacağı zaman. SGK yazısı olmadan yükleniciye hakediş ödemesi yapılamaz. SGK tarafından bu yönde bir bildirim olmadığı müddetçe kesinti yapılmayacaktır.

YFK'dan Yükleniciyi Koruyan Görüş: Hakediş Gecikmesi İdare Kusurudur, 20 Günlük... Hakedişin zamanında ödenmesi, idarenin temel sözleşmesel yükümlülüğüdür. 29'a göre ödenek yetersizliği benzeri) olduğuna karar verdi.

Karar: Süre Uzatımı Verilmeli ve Ödenek Aktarılmalı YFK, bu gerekçelerle, idarenin geçici hakediş ödemelerindeki gecikmeyi hesaplayarak bu gecikmenin işe etkisi oranında yükleniciye süre uzatımı vermesi ve bu sürede eksik harcanan (kullanılamayan) ödeneğin sonraki yıla (2022) aktarılması gerektiğine oybirliğiyle karar vermiştir.

maddesine (Belgelerin Sunuluş Şekli) uygun olarak sunulmasını istedi. İstekli, 16.01.2025 tarihinde bu hakediş belgelerini idareye sundu. ...iş) teyit etmek için isteklinin kendisinden hakediş raporları istemesinin ve bu raporların...