...kazı, dolgu, kübaj, metraj, harita alımı ve alternatifler vb.), “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “… ...tarihli dilekçeleri ile itiraz edildiği, idare talimatı ile taraflarınca yapılan ve onaylanan...

Altyapı işi ihalesinin dava dışı ... ...ise davacıya yer teslimi sırasında önceki yüklenici tarafından yapılmış imalâtları... ...yerine getirilmesine karşılık, iş sahibinin talimatında açıkça ısrar etmesi halinde yüklenicinin...

...harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine... Ancak ihale neticesinde yüklenicinin araçlar için teknik şartnamede...

...yapılmıştır.” düzenlemesi, Teknik Şartname’nin “Çalıştırma Esasları” başlıklı 2’nci maddesinde... … 4.11.Yüklenici idarenin izni olmadan araçları değiştiremez ve geri alamaz. ...düzenlemenin 4735 sayılı Kanun’da hüküm altına alınan kamu sözleşmelerinin taraflarının...

...halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin... Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak...

...karşılanmasının talimatlandırıldığı, İdaresi talimatının yükleniciye tebliği sonrasında... ...sorumluluğunda olup olmadığı hususunda, idaresi ile yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın... mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması, …

Yüklenicinin vereceği teklif fiyat tüm bu esasları kapsayacaktır. ...teklif cetvelinde yer alan “TBY-28 :Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine konulması... ...Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak yollarda alt temel ve...

Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir. Teslimatlar tutanak altına alınacaktır.

...İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı...