...nin son fıkrasında yer alan ve %80'in altında tamamlanan işler için bir miktar kâ... ... ...ihale süreçlerindeki yargısal denetimin bir sonucu olarak ortaya çıkan riskin, kural olarak yükleniciye ait olduğunu ve idarenin bir mahkeme kararını yerine getirmesinin...

Yüklenici, altyapı bitmeden parke taşı döşemesinin teknik olarak mümkün olmadığını, bu nedenle İller Bankası'nı beklemek zorunda kaldığını ifade etmiştir.

...bedelinin on binde üçünden (%0,03) az, on binde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere ceza... ... All-Risk Sigorta Yükümlülüğüne Etkisi Poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı verilmesi nedeniyle aşılması halinde, yüklenici sigorta süresini uzatmak zorundadır.

Alt Yükleniciler (Taşeronlar) İçin Durum Alt yükleniciler için kural daha katıdır.

Bu riski en aza indirmek ve yüklenicinin sözleşmeden doğan taahhütlerini sonuna kadar yerine getirmesini... ... ...sunulması gerektiğini ve en önemlisi, projenin hangi aşamalarından sonra ve hangi şartlar altında yükleniciye iade edildiğini detaylı bir şekilde açıklamaktadır.

...Şartı: Özel sektör iş deneyiminin temeli, yüklenicinin bir iş sahibine karşı bedel karşılığı bir taahhüt altına girdiği, noter onaylı bir sözleşmedir... ... Bu durum, firmaların gelecekteki ihalelerini de riske atmaktadır.

Sözleşme bedelinin %80'inin altında kalan iş eksilişlerinde, yükleniciye yasal formüle göre kâr ve gider karşılığı tazminat ödenmesi zorunludur.