İdarenin Sessizliği Tuzağa Dönüşmesin: 10 Günlük Cevap Süresi Dolunca Ne Yapılmalı? maddesi uyarınca, idarenin bu şikâyete gerekçeli bir karar alması için 10 günlük süresi vardır.
10 günlük ihtar - Arama Sonuçları
4735 sayılı Kanun'un 10. Yüklenici, 4735 sayılı Kanun'un 10. 10'daki 20 günlük süre, çoğu zaman hak düşürücü süre olarak yorumlanır.
...İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca... ...kabul edildiğinden, davalı iş sahibinin feshedilemeyen bu 10 günlük süre ile ilgili olarak gecikme tazminatı istemesi... 2014/2410, K.
... tarafından kanun ve sözleşmede öngörülen süre verilmeden ve ihtar çekilmeden sözleşmenin feshedildiği ileri sürülmekte ise ... 12.2009 tarihinde teslim edilen işin mevzuatta öngörülen 10 günlük süre geçtikten sonra yapılan muayenesi sonucunda da eksikliklerinin ...
İdare, yüklenicinin kusurunu tespit edip 10 günlük ihtar göndermek yerine, doğrudan yüklenicinin 31/08/2020 tarihli fesih talebi dilekçesi üzerine sözleşmeyi feshetmiştir.
Direnme Kararı: Mahkemenin 04.10.2016 tarihli ve 2016/101 E., 2016/379 K. ...talep edilebileceği kabul edilse dahi, davacı idarenin ancak on günlük süre ile sınırlı olarak gecikme cezası talep edebileceğini... Mahkeme Kararı: Ankara 10. ...gün içerisinde teslim etmesi için ihtar gönderildiğini, ihtara rağmen edimin ifa edilmemesi nedeniyle sözleşmenin...
...İlgili Kısmı Her ne kadar İşin Sözleşmesi'nde 15 günlük ihtar süresi sonunda ödeme yapılmaması halinde Sözleşmenin... Buna rağmen belediye, sözleşmede açıkça belirtilen ihtar ve fesih sürecini başlatmamıştır.
Sonuç: İdare, sözleşmede açıkça yazan 20 günlük ihtar süresini vermeden sözleşmeyi feshetmiştir. 20/a) usul şartlarını (ihtar, süre verme vb.) yerine getirmekten muaf kılmaz.
İdare, sözleşmeyi imzalamak için bu 10 günlük sürenin geçmesini beklemek zorundadır. maddesindeki 10 günlük (veya 5 günlük) standstill (bekleme) süresine harfiyen uymak zorundadır.
İş sahibi, ihtarname çekerek sözleşmeyi feshetmiş ve yükleniciye yaptığı... ...halinde yüklenicinin her gün için sözleşmede belirlenen oranda günlük ceza ödemesi kararlaştırılmış olup bu cezanın...