...000,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek 221.768,16... ...sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması... Hukuk Dairesinin 30.06.2020 tarih ve 2019/3927 E.,   2020/1965 K.

20.06.2017 tarihinde ihtiyaca binaen 1 adet mini kaldırım süpürge aracı dâhil 4 araç için miktar artışına gidilmiş ve aynı tarihte yüklenici miktar artışına gidilen araçları da İdareye teslim etmiştir.

Asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı iş sahibidir. Hukuk Dairesinin 24.12.2020 tarih ve 2020/1556 E., 2020/3326 K. eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden daha önce tamamlanması...

(Sayıştay 6.Dairesinin 06.04.2017 tarih ve 451 sayılı kararı) Okunacak sayaç sayısının artması nedeniyle ilk beş kalemde meydana gelen iş artışının, niteliği itibarı ile götürü teklif alınan 6, 7 ve 8’inci sıradaki iş kalemlerine etkisi bulunmadığından bu iş kalemleri için iş artışı kapsamında fazla bedel ödenemez.

...özetle; adı geçen İdare tarafından ihale edilerek, 03/05/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda...

...Yönetmeliği’ne göre 14/02/2018 tarihinde ihale edilerek, 27.03.2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “ . “Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı 31 inci maddesi 1 inci fıkrasında; “31.1.

2020/1216) Uyarlama talebinin dayanağı olarak gösterilen ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, iş artışı ile mevsim nedeniyle çalışılmayan günler sözleşmenin yapıldığı sırada işinin ehli olup basiretli bir...

numaralı maddeler eklenmiştir. Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. (Yüksek Fen Kurulunun 22.10.2020 tarih ve 2020/162 sayılı görüşü) Söz konusu işin IV.