Bakanlık, 03/03/2022 tarihli Olur ile davacıyı 6 ay süreyle ihalelerden yasaklamıştır. Ancak Danıştay, davanın esasına (döviz kurunun mücbir sebep olup olmadığına) hiç girmemiştir. Döviz kuru artışı veya aşırı maliyet artışları gibi ekonomik gerekçelerle...

Yapım işlerinde iş programına uyum, sözleşme yönetiminin temel taşlarından biridir. İdare, yaptığı ihtarlara rağmen durumun düzelmemesi üzerine 4735 sayılı Kanun'un 20. İdarenin, yüklenicinin kalan sürede (personel, ekipman artışı vb.

Giriş Kamu ihale sürecinin sonunda imzalanan sözleşme, projenin anayasası niteliğindedir. 2025 yılı itibarıyla geçerli olan oran binde 9,48 'dir. 20.000 TL - 8.000 TL) = Tartışmalı Konular ve Pratik Bilgiler İş Artışı ve Fiyat Farkları: Sözleşme bedelinde bir artışa...

Yüklenici, projeye uygun olarak sadece iç kısmı işlemiştir. ...farkı gidermek amacıyla mukayeseli keşif hazırlamış ve iş artışına gitmiştir. Aşağıdaki analiz, Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 13.03.2024 tarihli ve 56566 tutanak sayılı kararı ışığında hazırlanmıştır...

Giriş Ahde vefa (sözleşmeye bağlılık) ilkesi, sözleşme hukukunun temel taşıdır. ...Kurulu onayının uzaması, hakediş ödemelerindeki gecikme, iş artışı vb.) işin süresi idare tarafından toplam 538 gün... Hukuk Dairesi'nin 02.06.2020 tarihli ve 2019/3771 E., 2020/1216 K.

...tarihli Olur ile (bedel artışı olmaksızın, adam-ay artışı şeklinde) süre uzatımını uygun bulmuştur. Karar, sehven hakediş kapağına yazılmasa da hukuken mevcuttur. Bu analizde, Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 13.10.2015 tarihli ve 40881 tutanak nolu kararı incelenmiştir.

Aradaki 5.653 m²lik eksik imalata rağmen, bu işin bedelinin yükleniciye tam olarak ödendiği anlaşılmıştır. Proje dışı zorunlu bir ihtiyaç varsa, bu yasal iş artışı veya yeni sözleşme prosedürleri ile yönetilmelidir. Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 29.12.2021 tarihli ve 50744 sayılı Kararı , bu tehlikeli mahsuplaşma...