nedenlerle) ciddi bir maddi külfet getirdiğini belirterek, uğradığı zararın tazmini için dava açmıştır. Hukuk Dairesi , zarar tazmini

Daire, 2016 ve 2017 yıllarındaki süre uzatım kararlarının gerekçelerini (15 Temmuz olayı, refakat görevlisi, proje değişikliği vb.) esas yönünden incelemiş, bu kararları mevzuata aykırı bularak kesilmeyen gecikme cezası nedeniyle kamu zararı oluştuğuna ve sorumlu kamu görevlilerine tazminine hükmetmiştir.

Kamu zararı tespiti halinde, bu kişilerin kusur veya ihmali derecesine göre oluşan zararın tazmininden sorumlu tutulmaları mümkündür. Eğer bu unsurlar mevcutsa, ilgili kamu görevlisini kamu zararı tazmininden sorumlu tutar.

Yüklenici, yaptığı masraflardan (menfi zarar) feragat ederek, sözleşme ifa edilseydi elde edeceği kâr kaybının (müspet zarar) tazmini için idareye dava açmıştır.

HD 2018/5162 Sayılı Karar) Olayın Özeti ve Uyuşmazlık Davacı idare, bir devlet hastanesi inşaatında, yapılmayan imalatlar için ödeme yapıldığı ve hatalı metrajlar düzenlendiği gerekçesiyle yüklenici firma ile birlikte projede ve ödeme sürecinde görev alan idare elemanları aleyhine kamu zararının tazmini için dava açmıştır.