...geçmesine rağmen işin %40'ının tamamlanması üzerine idare, yüklenicinin iş programının çok gerisinde kaldığını ve... Yüklenicinin sözleşme devri talebini de (kalan 20 günde işin %60'ının bitirilemeyeceği... ...Bu iki davanın birbirini nasıl etkilediği, özellikle fesihte kusurun kimde olduğu konusunda kritik bir sorundur...

Yargıtay, bir alt yüklenicinin, ana yüklenici ile imzaladığı ibra tutanağını (fesih protokolü) geçersiz sayma talebini reddetti.

YFK Görüşünün Hatalı Yorumlanması Yüklenicinin talebi üzerine idare, YFK'dan görüş istemiştir. ...idare, tespit ettiği yeni birim fiyatı (YBF) yüklenicinin talebi üzerine uygulama yılı rayiçlerini gerekçe...

...edilir.” KİSK’in 17’nci maddesinin (b) bendinde ise, “Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama... ...değerlendirildiğinde hem mali acz hem de iflas nedeniyle fesihte; 1- Kesin teminat ve ek kesin teminatlar gelir kaydedilir...

Bu nedenle, fesih sürecindeki her adımın, özellikle de bildirim ve tebligatların... ...gerekçeyle de feshin usulsüz olduğuna ve idarenin kamu zararı talebinde bulunamayacağına karar vermişlerdir. İncelenen uyuşmazlık, bir yapım işinde yüklenicinin işi süresinde bitirememesi üzerine idarenin, sözleşmenin...

...olmalıdır. Yazılım Sözleşmesinde Gecikme ve Ceza Talebi Davacı idare, davalı yüklenici ile Sesli-Görüntülü... Madde 26: Bu madde ise, yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi veya işi süresinde... ...çekilmediğini, Madde 26'ya göre ise cezanın 10 günlük fesih ihtarı süresiyle sınırlı olduğunu vurgulayarak, 81...

Yağışa dayalı 62 günlük süre uzatımı talebini Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 29. ...yüklenicinin tasfiye başvurusu yapsa dahi, idarenin onayına (fesih veya devir) kadar sözleşmeden doğan yükümlülüklerini... Bir yapım işi sözleşmesinde, yüklenicinin mevzuata aykırı süre uzatımı talepleri incelenmiştir.