İdarenin müşavirlik hizmetine ihtiyacı devam ettiğinden, yüklenicinin 30.06.2008 tarihli talebi üzerine İdare (Başkanlık Makamı), 08.07.2008 tarihli Olur ile (bedel artışı olmaksızın, adam-ay artışı şeklinde) süre uzatımını uygun bulmuştur.
yüklenicinin ek süre - Arama Sonuçları
… Devamı
2013/296) Yüklenicinin işi sözleşmedeki teslim süresinde yerine getirmemesi, verilen ek sürede teslim edilen malların da teknik şartnameye aykırı olduğunun muayene kabul komisyonunca tespiti üzerine sözleşmenin feshedilmesinde mevzuata aykırılık yoktur.
Yüksek Mahkeme; bu hizmetin idare kusuruyla uzayan süre boyunca fiilen verildiği sabit olduğuna göre, yüklenicinin ticari defterlerinde bu giderlere ilişkin özel bir belge veya bilgi bulunmamasının, bu giderlerin talep edilmesine ve hesaplanmasına engel teşkil etmeyeceğine karar vermiştir.
Yüklenicinin kalan sürede işi bitiremeyeceğinin davacı Belediye tarafından net olarak ortaya konulamadığını , bu aşamada taahhüdünü yerine getirmediğinden söz edilemeyeceğini belirterek Bakanlığın ret işlemini hukuka uygun buldu ve davayı reddetti. İdarenin, yüklenicinin kalan sürede (personel, ekipman artışı vb.
maddede yüklenicinin işlerin teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorunda olduğu hükmü getirilmiştir.
Sözleşmedeki sürede teslim edilmeyen projelerin verilen süreye rağmen imzasız ve eksik olduğunun tespiti üzerine yüklenicinin ihalelere katılmaktan yasaklanmasında hukuka aykırılık yoktur.
#039;Şiddetli' ve 'Aşırı' yağış hadisesi hiç gerçekleşmemiş...& Yağışa dayalı 62 günlük süre uzatımı talebini Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 29. Bir yapım işi sözleşmesinde, yüklenicinin mevzuata aykırı süre uzatımı talepleri incelenmiştir.
...tespit edilememiş olsa dahi, tacir olan yüklenicinin erken fesih nedeniyle boşta kaldığı süre için başka bir iş yapmaması ve kazanç temin etmemesi olağan iş ve yaşam koşullarına uygun düşmeyeceğinden hakkaniyete uygun bir kaçınılan kazanç miktarının takdir ve hesaplanan bedelden düşülmesi gerekir.
... iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı; Mevzuatta yüklenicinin taahhüdünü süresi içerisinde yerine getirmemesi halinde ... edilemeyeceği, ayrıca işbu dava konusu olayda davacı şirketin ilk ek süre isteminin de kabul edildiği, basiretli bir tacir olması beklenilen ... durumun gereklerine göre ihaleye girmesi ve hareket etmesi gerektiği, davacı şirketin Covid-19’dan dolayı malı teslim edemediğine ...
Yüklenicinin görüş ve talebi: 14/01/2022 ve 02/02/2022 tarihli dilekçelerde ... tutarının yılı sözleşme ödeneği olarak tespit edilmesi, süre uzatımı verilmesi ve kalan 15.463.874,33 TL ödeneğin 2022 yılına aktarılması gerektiği yönündedir.