...üretim hatalarının ise üretici firma yükümlülüğü ve mali sorumluluğu altında olacağı, hizmet alıcısı olarak idareye... ...sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince yapı ruhsatının... ...süre tespitinin yapılması gerektiği ve bu konudaki yetki ve sorumluluğun idaresinde olduğu değerlendirilmektedir.

...üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında... Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;  

Sözleşmenin 34.2 maddesi “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim... Davacı, davasında davalı idarenin sorumluluğunda olan nedenlerle işi süresinde bitiremediğini...

...hakkının tamamen idare üzerinde olduğunun anlaşılabileceği, yüklenicinin herhangi bir kusuru bulunmaksızın sadece idareden...

...yapıldığını, dolayısıyla kefalet senedi veren müvekkilinin sorumluluğunun kalmadığını bildirmişse de idarenin kesin... maddesinin b fıkrasının “Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama...

...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde... ’ın (Bilgisayar İşletmeni) sorumluluğuna hükmedilmiştir.

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”, ...yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır …”

...kapsamında konunun nasıl değerlendirileceği hususundaki yetki ve sorumluluğun tamamen idaresinde olduğu görüşüne, 1 sayılı... ...verileceğinin belirlenmesini idaresinden talep ettiği, İdaresince de yüklenicinin sorumlu olacağı sürenin sınırlı olması nedeniyle...

...işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.