Yüklenici de bu itirazın iptali ve %20 icra inkar tazminatı için dava açmıştır. İdare bu bedelleri ödemediğinde, yüklenici alacağı için icra takibi başlatır. Sonuç: Alacağın miktarı ancak kapsamlı bir bilirkişi incelemesi ve yargılama sonucunda ortaya çıkarılabildiği için, bu alacak likit kabul edilmez.

Yüklenici, bu parayı nasılsa Hazine'ye gidiyor diyerek doğrudan Maliye Bakanlığı'ndan isteyebilir mi?

Yapım İşlerinde İşyeri Teslimi; işin yapılacağı yerin, sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılabilmesi amacıyla, kusursuz olarak yükleniciye teslimi anlamına gelir.

Yüksek Mahkeme'ye göre: Yüklenicinin Kusuru: İş programının gerisinde kalmak ve işi süresinde bitirmemek yüklenicinin kusurudur.

Süre uzatımı, projenin tamamlanması, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve yüklenicinin haklarının korunması açısından büyük önem taşır. ...uzatımı, temelde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile Kamu İhale Genel Tebliği tarafından düzenlenmektedir...

quot; Olayın Arka Planı: Değişen İnşaat Yeri ve 7 Aylık Gecikme Bir yüklenici firma (davacı), bir Hükümet Konağı yapım işi için idare (davalı) ile sözleşme imzalar.

yükleniciler de fesihte kusurludur. ...yapılan proje değişikliği ile 10 derslikli okul 18 dersliğe, 2 lojman ise 4 lojmana çıkarılmıştır. Ancak feshin sadece yüklenici kusurundan değil, idarenin de hatalı işlemlerinden kaynaklanması durumu karmaşıklaştırır.