...faiziyle birlikte davacılara ödenmesi gerektiği, davacı yüklenicinin kâr mahrumiyeti için %5 hesabıyla 7.759.185... kar mahrumiyeti , mücbir sebep , müspet zarar , sözleşmenin feshi

...gecikme nedeniyle uygulanacak gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. III - KARAR İdaresinin “…

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ihale dışı , yasaklama kararı ...Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerine bırakılmış olup yüklenici ile 07.07.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır...

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: .. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...yapabileceği, ihale konusu taşımanın yapılamayabileceğinin yüklenici tarafından öngörülebileceği idare tarafından ileri...

nolu kararı) İş artış oranını geçmesi halinde sözleşmenin feshi gerekmekte olup, eser sözleşmesinde idare ve yüklenicinin ortak kusurlu olmaları halinde kesin teminatın gelir kaydedilmesi mümkün değildir.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 6. ...durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25'inci maddede sayılan yasak fiil veya...

Nitekim kurul kararlarında negatif değer olması bir tarafa, hesaplanan 0,7493... ...düşülecektir), c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin...

...mücbir sebeplere dayanması durumunda anılan madde uyarınca yüklenicilerin sorumlu tutulmasına olanak bulunmamaktadır... maddesi uyarınca Ankara 5.

İstemin Özeti :Ankara 4. ...hissesine sahip ortağı K1'a ait olduğunu, söz konusu hisse oranını teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edeceğini...

O halde taraflar arasındaki uyuşmazlık sözleşme ve eklerine göre karara bağlanmalıdır. ...imzalandığı tarihten 13.9.1992 tarihli 92 nolu hakedişe kadar davacı yükleniciye 16.041/1 ve 15.D.3 poz nolu imalatların bedeli...