...cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri...

...uygulanması sırasında, proje değişikliği nedeniyle ortaya çıkan... oranında yüklenici karı ve genel... ...işleri de yapım işi kapsamında değerlendirilmiştir...

...sözleşmesinin feshedileceğinin yükleniciye bildirildiği... ...tarihli raporla tespit edilmiş olup, F1 İnş. ...tarafa yazılı ihtar yapılmış olmasına rağmen, F1... ...sözleşme kapsamında iş artışı kapsamında...

...onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır” hükümlerine... ...kısmının Ekim ayında yapılmış olduğu kabul edilerek... tarihli süre uzatımı kararına istinaden hazırlanan... … nolu hakedişlerle yükleniciye toplam … ( İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği...

...ile iptal edilmesine rağmen işin yapımına ve ödemelere... ...idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar... ...iptali” talebiyle … dava açılmıştır.

...hareketle 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek... ...kararıyla onanmış, onama kararına karşı yapılan karar... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır.

...teklif cetvelinde) yer alan, yüklenicinin teklif verdiği... ...esasların uygulanacağına ilişkin hükümler mevcuttur... ...2024/DK.D-50 nolu düzenleyici kararına göre iş ve işlem... ...kısmı için yapılacak iş artışı/eksiliş hesabında... ...fiyatının, anahtar teslimi bedel kısmında yapılacak iş artışı... ...üzerinden işe devam etmek zorundadır.

...göre meydana gelebilecek iş artışı veya eksilişlerinin... bedelin toplamı olmak üzere ……. bedel üzerinden akdedilmiştir. ...kullanılması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi... ...uygun olarak işe devam etmek zorundadır. ...olarak Yüksek Fen Kurulu kararına göre mekanik uygulama...