...ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır.” Denilmektedir... ...girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden... ...yüklenicinin sözleşmeye göre taahhüdünü yerine getirmediği, İdareye yazılı... maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; -

...yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin başlangıç... Ödeme yeri ve şartları ” başlıklı 11... ...hüküm ve tespitlere göre, süre uzatım hesabının, idaresince hakediş raporunun...

...erken fesih nedeniyle boşta kaldığı süre için başka bir iş yapmaması... ...dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir... ...kaybı alacağı yönünden de fesihten sonraki dönemde yüklenicinin başka... Ayrıca kâr kaybı hesabına KDV ilave edilmesi mümkün değildir.

...7 ay gibi bir sürenin olması ve bu sürede meydana gelen malzeme fiyat farklarının... ...kapsamında verilecek fiyat farkının hesabında işin ilk bitim tarihi olan... ...Sağlığı Merkezi Yapım İşi” nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen...

ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirket hakkında...