Giriş Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeler , 4735 sayılı... ...izlenmesi gereken doğru yöntem, Yargıtay'ın yerleşik içtihatları doğrultusunda açıklanacaktır... Daha sonra, yüklenici tarafından fiilen yapılmış olan imalatların , bu bütün içindeki...

...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ...idareden kaynaklanan gecikmelerin (proje onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği) veya yüklenicinin... ...yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, gecikme...

...çok gerisinde kaldığını ve taahhüdünü yerine getirmediğini tespit etmiştir. ...başlatıldığında, kusurun idarede olduğunu (yer teslimi sorunları, proje hataları, ödenek yetersizliği... ...yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, farklı...

...Yönetmelik”’te yukarıda sözü edilen değişiklik yapılmış, stratejik planlama ile ilgili dışarıdan... ...çalışanları tarafından hazırlanır.” hükmüne yer verilmiş, bunun dışında danışmanlık hizmet... danışmanlık , hizmet alımı , ihale , Stratejik plan

...Karar Kamu ihalelerinde idarenin kusuru (yer teslimi yapmama, kamulaştırmayı bitirmeme... ...yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, fesih... Hukuk Dairesi , Yer teslimi

...gecikmelerin meydana geldiği, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olduğu ve... İdarenin (Belediye) yer teslimi yükümlülüğü, sadece arsayı göstermek... ...yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, süre...

Yerel mahkeme, yapılan fore kazıklı iksa imalatının... Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeler, kamu ihalelerinde... Yaka Danışmanlık, sözleşme kapsamının belirlenmesi...

Yer teslimi 17/01/2022 tarihinde yapılmış, yüklenici... ...yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, sözleşmesel... ...sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği sonucuna ulaşıldığından...