Sözleşme imzalandıktan sonra davalı idare tarafından tek taraflı olarak yer değişikliğine gidilmiş, 02.02.2012 tarihinde bu durum davacı yükleniciye bildirilmiş, yüklenicinin ise 03.02.2012 tarihli yazısı ile tüm yasal haklarını saklı tutarak yer değişikliğini kabul ettiği anlaşılmıştır.

İdaresince binanın yeri değiştirilmek suretiyle proje değişikliği yapıldığı anlaşılmaktadır. (Yüksek Fen Kurulunun 20.05.2021 tarih ve 2021/65 sayılı görüşü) Binanın yer değişikliği sebebiyle yükleniciye yaptırılan zemin etüdü ve proje bedellerinin hesaplanarak yükleniciye ödenmesi gerektiği.

...26.01.2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararı) İhale dokümanında fiyat farkı verileceği öngörülmeyen yapım işinde proje değişikliğinden kaynaklı süre uzatımı verildiği durumlarda, idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması durumunda mücbir sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlerle uzatılan süreye göre hazırlanan ve idaresince...

...görüş ve talebi; İlgili belediyenin mevcut parselde inşaat izni vermemesinden dolayı yapılan yer değişikliğine bağlı olarak verilen süre uzatımı neticesinde idare tarafından hazırlanan fiyat farkı hesabının gerçek fiyat farkını yansıtmadığı, işin yer tesliminin yapıldığı tarih ile işe bilfiil başlanan tarih arasında yaklaşık 7 ay gibi...

...imalatların pursantaj cetvelinde yer alan ağırlıkları toplam sözleşme bedeliyle mukayese edilmek suretiyle fiyatlandırılıp mukayeseli keşif tablosunda düşüldüğünden ve bu düşüş hakediş raporuna yansıdığından, sorgu konusu yapılan … TL’nin … TL’si için ilişilecek bir husus bulunmadığına, Proje değişikliği sonucu yapılmasına...