...Bitirmemek Tek Başına İhtarsız Fesih ve Yasaklama Sebebi Değildir! Kararın gerekçesi, 4735 S.K. 20(a) uyarınca 10 gün süreli ihtar çekmek zorundadır.
yasaklama kararı süre bitimi - Arama Sonuçları
...taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine getirmediğinden bahisle... ...oranda inşaatların tamamlandığı, dava konusu yasaklama işleminin hukuka aykırı olduğu ileri... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:Ankara 2. ...01/2012 tarihinde yani sözleşme süresinin bitiminden 54 gün önce feshedildiği, dolayısıyla...
YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Zile Kaymakamlığı... maddesinde düzenlenen yasaklama hükmünün uygulanması talep edilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..
Danıştay bozma kararı , idarenin itibarına zarar vermek , sözleşme süresi bitimi , yasak fiil tespiti , yasaklama talebinin reddi
İşin Bitimine Daha Varken Yüklenici Yasaklanabilir mi? Sözleşmede belirlenen 345 günlük sürede işin tamamlanması yeterlidir. Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı onamıştır. günü) beklemeden sözleşmeyi feshetmesi ve yasaklama kararı alması hukuka uygundur. Kararın İlgili Kısmı ...
Yüklenici, bu yasaklama kararının iptali için dava açmıştır. Danıştay kararında, 4735 sayılı Kanun'un 26. Kararın İlgili Kısmı ... Kamu ihale süreçlerinde, özellikle belediyelerin %50'...
YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Devlet Hava Meydanları... sayılı kararıyla davacı ... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. olur , yasaklama kararı , yasaklılık , yetki devri , yetkili makam
2019/61) İdarece süre uzatımı verilmesine rağmen iş bitirilmediği için sözleşme feshedilerek şirketin %51 oranında ortağı hakkında yasaklama kararı verilmişse de, ortak idarece verilen ek sürenin bitiminden önce şirketteki hissesinin tamamını devrettiğinden ortak hakkında verilen yasaklılık kararı hukuka aykırıdır.
...katılması üzerine tesis olunan dava konusu yasaklama işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı... ...kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan... ...kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58.
Yasaklama Süreci Başladı Kararı Dava Konusu Olur mu? Kararın İlgili Kısmı (Karşı Oy Gerekçesinden) ... ...Bakanlığı tarafından) verilene kadar geçen süreçte yasaklama işlemlerinin başlatılması...